Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору строительного подряда

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа

Истца: ООО___________________________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта ____________________________
Представитель по доверенности___________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта ____________________________

К ответчику: __________________________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта _____________________________

Цена иска: ______________________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору строительного подряда

Поводом для обращения в арбитражный суд послужило наличие спора оплате выполненных работ по договору подряда.

1. Обстоятельства дела, доказательства
________________________________________ ООО «_____________» и ООО «______________________» заключен договор подряда №_____ (далее – Договор).
Цена Договора, с учетом заключаемых в последующем дополнительных соглашений, с учетом НДС 467 101 312,33 рублей
Сроки выполнения работ по Договору с ________________ года по ___________________ года (п.2.4 Договора и Дополнительное соглашение №_____ к Договору от _________).
Таким образом, Договор соответствие п.1 ст. 422, 432 ГК РФ соответствует обязательным для сторон правилам, установленным § 1 и § 3 главы 37 ГК РФ, действующим в момент его заключения. Также Договор сторонами не расторгнут и не признан недействительным в судебном порядке.
В соответствии с условиями означенного договора ООО «____________________», выступая в качестве Исполнителя, по заданию ООО «__________», являющегося Заказчиком, поэтапно выполнило комплекс работ по строительству скважин на общую сумму ____________________рублей.
Выполненные поэтапно работы оплачены ООО «_____________________» на сумму _______________________рублей. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) на указанную сумму подписаны.
____ и _____ года представитель ООО «___________» – работник ООО «__________», и представитель ООО «___________» составили и подписали Акты приема-сдачи кустовой площадки куста №_______ и куста №_______ соответственно _________________ месторождения после бурения, демонтажа буровой установки и вывоза бурового оборудования. Замечания по качеству выполнения работ отсутствовали.
На основании указанных подписанных актов ООО «________________________» подготовило и направило Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) №___ и №______ от ___________, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №_____ и №________ от ___________ и счета-фактуры №_______ и №_______ от _________, согласно которым стоимость выполненных работ составляет ______________рублей с учетом НДС, в том числе _________________ рублей – за работы выполненные на кусте № __________________________месторождения и ______________________ рублей – за работы выполненные на кусте №___________ того же месторождения.
_________________________________ года ООО «________________» получило письмо (Исх. №11-3728 от 24.10.2008) с прилагаемыми к нему неподписанными ООО «____________________________» вышеозначенными актами, справками и счетами-фактурами.
Согласно названному письму ООО «___________________________» признает факт выполнения работ на кустах №_____ и №______ ______________ месторождения, однако отказывается от подписания возвращаемых документов, в связи с наличием задолженности ООО «_________________» перед ООО «__________________» по нарушению договорных отношений в размере ______________________ рублей. Расчет означенной суммы ООО «____________» не предоставило.
Таким образом, выполненные ООО «__________________» работы имеют для ООО «_____________________» потребительскую ценность, их стоимость обоснована, а отказ от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) №____ и №______ от __________ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №____ и №_______ от _____________ и оплаты безоснователен.

2. Правовые основания
2.1. Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК РФ).
В соответствии со статьей 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, безосновательный односторонний отказ от подписания акта недопустим. Однако, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной, который является доказательством выполнения заказчиком договорных обязательств и основанием для их оплаты.
В силу пп.7.4, 7.5 Договора оплата выполненных работ производится заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и форм, утвержденных действующим законодательством РФ, подписанных заказчиком и подрядчиком, в течение 45 дней с даты предоставления подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.
Оригиналы счетов-фактур №______ и №_______ от ________ на общую сумму __________ рублей с учетом НДС предоставлены ____________.
Соответственно, оплата за выполненные работы должна быть произведена не позднее _____________года.
Однако в нарушение указанной нормы обязательства по оплате выполненных и принятых работ ООО «_________________» не исполнило.
2.2. Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Указанием ЦБ РФ от 28.11.2008 N 2135-У начиная с ____________года, ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 13 процентов годовых.
Таким образом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, которые ООО «___________» обязано уплатить ООО «___________________», за период просрочки оплаты с _________________________ по день подачи настоящего искового заявления в арбитражный суд (____________) составляет ______________ рублей (______________ рублей (сумма задолженности без НДС) * 13% / 360 * 42 дня (количество дней просрочки)).

3. Подведомственность, подсудность
3.1. Спор, возникший между организациями об исполнении обязательств по договору подряда, является экономическим, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, и в соответствие со ст. 27 АПК РФ подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
3.2. Местонахождение Ответчика – ООО «_______________»г.___________________, соответственно согласно нормам ст. 35 АПК РФ иск подлежит рассмотрению арбитражным судом ________________________________– по месту нахождения ответчика.

4. Правила соединения и разъединения исковых требований
Исковое заявление состоит из одного требования, оснований для решения судом вопроса в порядке ст.130 АПК РФ о выделении требований в отдельное производство не имеется.

5. Государственная пошлина
Цена иска составляет __________________ рублей (_________________ рублей + __________________рублей). В соответствии со ст. 333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска свыше 1 000 000 рублей уплачивается в размере 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей.
Таким образом, государственная пошлина составляет _____________рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.309,310,702,740,753 ГК РФ, ст.ст.125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика – ООО «__» ____________ руб. основного долга, в пользу
Истца – ООО «____».
2. Взыскать с ответчика – ООО «____» в пользу истца- ООО «____» проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ________________ руб.
3. Взыскать с ООО «______» в пользу ООО «______» проценты пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга ___________ рублей, с «___»_____ 20___ по день фактической уплаты основного долга.
4. Взыскать с ответчика – ООО «_______» в пользу истца- ООО «______» уплаченную госпошлину в сумме _________ руб.
В соответствие с п.п.1, 3 ст. 122 АПК РФ представитель истца (ФИО) согласен на получение уведомлений телеграммой, факсимильной связью, электронной почтой и другими средствами связи.

Приложение:
Копия договора №____ с приложениями и протоколами разногласий от _____г.на ___л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №___ от _______г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _______г. на 1л.
Копия счета-фактуры №___ от ___________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_______ от __________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ______г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_____ от ________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от __________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_____ от _________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ________г. на 1л.
Копия акта от ___________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ___________г. на 1л.
Копия акта от ___________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ___________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_____ от _________г. на 1л.
Копия акта от _________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от __________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ________г. на 1л.
Копия акта от _________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №________ от ________г. на 1л.
Копия акта от __________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_____ от _____________г. на 1л.
Копия акта от _______________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ___________г. на 1л.
Копия акта от _____________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от __________________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _____________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №__________ от _____________г. на 1л.
Копия акта от _____________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ______________г. на 1л.
Копия акта от __________________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _______________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.
Копия счета-фактуры ___ от _____________г. на 1л.
Копия акта от _________________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _________________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №___от _____________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ___________________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №___ от ______________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ______________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №________ от _____________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №__________ от ________________г. на 1л.
Копия письма №___________ от ______________г.с приложением акта сверки взаиморасчетов по состоянию на ___________г. на 2л.
Копия платежного поручения № _____от _______г. на 1л.
Копия платежного поручения №_____ от ______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______от _______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от________г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от _______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от _______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______от ______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от ______г. на 1л.
Копия платежного поручения №_______ от______г. на 1л.
Копия платежного поручения №_______ от ______г. на 1л.
Копия платежного поручения №_____ от _________г. на 1л.
Копия платежного поручения №_____ от__________г. на 1л.
Копия платежного поручения № ______от _________г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от _________г. на 1л.
Копия платежного поручения об уплате государственной пошлины от ____________ на 1л.
Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «___________________» от _____________г. на 1л.
Квитанция о направлении копии искового заявления ответчику на 1л.
Копия генеральной доверенности от _______________.

Представитель ООО «____________________»
по доверенности от «___»________ 20__ г. №___ __________ ______

Примерная форма искового заявления о взыскании задолженности по договору подряда

(наименование арбитражного суда,

в который подается заявление)

о взыскании задолженности по договору подряда

______________________________________ (далее – Истец, Подрядчик) и

____________________________________________ (далее – Ответчик, Заказчик)

заключили договор от N ______ от “__” ________ 20__ г., согласно которому

Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить

работы __________________ в соответствии с условиями договора и проектной

документацией, включая возможные работы, определенно не упомянутые в

проекте, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной

Стоимость работ определяется согласно утвержденной сторонами

сметной документации. В договоре закреплено, что объемы работ на объектах

определяются по утвержденной локальной смете. По окончании работ на

каждом объекте и после устранения замечаний Подрядчик представляет

Заказчику подписанный им акт сдачи-приемки выполненных работ. За

выполненные работы Ответчик перечисляет оплату в течение _____ банковских

Читайте также:  Как опротестовать судебный приказ по коммунальным платежам?

дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

По результатам выполнения подрядных работ по договору Подрядчик

оформил акты сдачи-приемки от “__” _______ 20__ г. (за _________________)

на сумму ________ рублей и от “__” _______ 20__ г. (за _________________)

на сумму ________ рублей. Акты подписаны представителями сторон договора.

Ответчик оплатил работы, выполненные истцом по акту от “__” _______

20__ г. на сумму ______ рублей. От оплаты оставшейся части работ Заказчик

отказался, сославшись на то, что стоимость подрядных работ, указанная в

локальной смете ,отличается от стоимости, указанной в актах выполненных

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской

Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (Подрядчик)

обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную

работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять

результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных

подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и

746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком

оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,

что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором

подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу

(ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих

результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об

этом Подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее

приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином

документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо

возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Результат выполненных Подрядчиком работ принят Заказчиком без

претензий по качеству и объему.

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств в

размере учетной ставки банковского процента. Исходя из размера

задолженности, размер процентов за пользование чужими денежными

средствами составляет _________ руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 395,

702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору

подряда N __ от “__” _______ 20__ г. в размере __________ руб.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование

чужими денежными средствами в размере _________ руб.

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копия договора подряда.

4. Копии актов сдачи-приемки работ.

5. Расчет процентов.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве

7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на

Исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности по договору подряда

В Арбитражный суд

Истец: ЗАО «Энергосервис»

Ответчик: ЗАО «Сахарный

И С К О В О Е З А Я В Л Е Н И Е

О взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, госпошлины

11.11.2013г между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №Э-11, по которому истец является Подрядчиком, а ответчик Заказчиком.

Согласно п.1.1, 1.2 вышеуказанного Договора истец принял на себя обязательство по выполнению ремонтно-наладочных работ по пуску турбоагрегата АП-4 по адресу: РФ, Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Свердлова, д.2, а ответчик принял на себя обязательство принять результат выполненных истцом работ и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.

В соответствии с п.1.3 договора №Э-11 объем работ установлен согласно утвержденной ответчиком проектно-сметной документации (Приложение №1) , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п.3.1 Договора от 11.11.2013г был установлен срок выполнения работ по договору в количестве 20 календарных дней после допуска персонала Подрядчика к работам, датой начала работ была обозначена дата: 11.11.2013г, датой окончания работ указана дата 30.11.2013г.

На основании п.4.1 договора №Э-11 общая стоимость работ по договору составляет 266 711,28 рублей.

Пунктом 4.2 договора от 11.11.2013г был установлен следующий порядок оплаты по указанному договору: предоплата 50% от суммы Договора, оставшиеся 50% стоимости оплачиваются в течении 10 банковских дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ, оформленной по унифицированной форме КС-3.

Кроме того, обязанность ответчика оплатить выполненные истцом работы в размере, в сроки и порядке, установленном договором от 11.11.2013г, предусмотрена п.2.3.3 указанного договора.

Истец выполнил свои обязательства по договору №Э-11 от 11.11.2013г в указанный в договоре срок, работы стоимостью 153 640,08 рублей по указанному договору были приняты ответчиком без каких-либо замечаний, что подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 30.11.2013г и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.11.2013г.

Однако, ответчиком обязательства по оплате работ, предусмотренные п.4.2 договора №Э-11 от 11.11.2013г, исполнены не были.

Таким образом, задолженность ответчика по договору подряда №Э-11 от 11.11.2013г составляет 153 640,08 рублей.

3.04.2014г ответчику была вручена претензия с требованием оплаты выполненных работ, однако, до настоящего времени оплата ответчиком не произведена.

В соответствии с ч.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

На основании ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу требований ч.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Вышеуказанные правовые нормы являются основанием для взыскания с ответчика задолженности по договору подряда №Э-11 от 11.11.2013г в судебном порядке.

В соответствии с п.6.1 договора №Э-11 установлена ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по указанному договору согласно нормам действующего законодательства РФ.

Нормой действующего законодательства РФ, устанавливающей ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств является статья 395 ГК РФ, согласно которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно указания ЦБ РФ от 13.09.2012г №2873-У с 14 сентября 2012 года ставка рефинансирования Банка России была установлена в размере 8,25 процента годовых, на сегодняшний день указанная ставка не изменилась.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 14.08.2014г составляет 8485,41 руб. (расчет прилагается).

Цена иска составляет 162 125,49 руб. ( расчет прилагается).

В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При подаче настоящего искового заявления истцом была уплачена государственная пошлина в размере 5863,77 руб., которая подлежит взысканию с ответчика.

Обращение с исковым заявлением в Арбитражный суд Воронежской области обусловлено пунктом 8.1 договора подряда №Э-11 от 11.11.2013г, которым установлена договорная подсудность спора по данному договору Арбитражному суду по месту нахождения истца.

На основании ст.ст. ч.1 ст.307 ,309 ,310, ч.1 ст.702 ГК РФ, 395 ГК РФ,110 АПК РФ

  1. 1. Взыскать с ЗАО «Сахарный комбинат «Алексеевский» в пользу ЗАО «Энергосервис» задолженность по договору подряда в размере 153 640,08 рублей(Сто пятьдесят три тысячи шестьсот сорок руб 08 коп).
  2. 2.Взыскать с ЗАО «Сахарный комбинат «Алексеевский» в пользу ЗАО «Энергосервис» проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8485,41 руб. (Восемь тысяч четыреста восемьдесят пять руб. 41 коп.).
  3. 3.Взыскать с ЗАО «Сахарный комбинат «Алексеевский» в пользу ЗАО «Энергосервис» госпошлину в размере 5863,77 руб (Пять тысяч восемьсот шестьдесят три руб. 77 коп).
  1. Платежный документ об оплате госпошлины.
  2. Копии почтовых квитанций об отправке ответчику искового материала.
  3. Копия свидетельства о госрегистрации истца.
  4. Копия Устава истца.
  5. Копия решения о назначении директора.
  6. Выписка из ЕГРЮЛ на истца.
  7. Выписка из ЕГРЮЛ на ответчика.
  8. Копия договора №Э-11 от 11.11.2013г.
  9. Копия сметы.
  10. Копия акта о приемке выполненных работ.
  11. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат.
  12. Копия претензии.

ЗАО «Энергосервис» В.С.В.

Подробнее о наших юридических услугах в сфере строительства можно на этой странице.

Иск о взыскании задолженности по договору подряда

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Исковое заявление о взыскании долга по договору подряда, подготовлено с учетом действующего законодательства.

Подряд достаточно распространён среди других в отношениях, складывающихся в сфере гражданского права.

Именно такая популярность этого договора делает частыми случаи, когда необходимо взыскать возникшие долги по этой сделке.

Как взыскать долг по договору строительного подряда

Договор подряда позволяет выполнить те работы, которые сам заказчик, собственными силами выполнить не может.

Современные условия жизни диктуют свои особенности жизни, и в настоящее время наибольшее распространение получил договор на выполнение подрядных работ по строительству.

Поэтому вопрос как взыскать задолженность по договору строительного подряда является очень популярным.

Так как неожиданности никогда нельзя исключать, лучше всего осведомиться о процедуре возвращения своих «кровных» заранее.

В реальности эта процедура мало отличается от взыскания задолженности по договору подряда, независимо от его вида.

Процедура взыскания задолженности по договору подряда

Законом предусмотрен порядок оплаты установленных договором сумм. Основанием передачи определенных сумм является договор как таковой, а также подтверждение факта выполненной работы.

Законом не предусмотрено соблюдение обязательного досудебного порядка для того чтобы вернуть долг. Именно поэтому можно попробовать договориться о решении возникшей спорной ситуации мирным путём.

Если в добровольном порядке решить вопрос не удалось, то следует рассмотреть возможность предъявления искового заявления о взыскании долга по договору подряда. Именно этот инструмент позволит не остаться внакладе и разобрать сложившуюся ситуацию в суде.

Взыскание задолженности по договору строительного подряда в суде

Для того чтобы суд приступил к работе, исследовал все имеющиеся данные и принял решение потребуется инициатива заинтересованной стороны выраженное в иске о взыскании задолженности по договору подряда.

Он должен соответствовать всем требованиям изложенным в ГПК РФ, как по форме, так и по содержанию данного документа.

При составлении иска о взыскании задолженности по договору подряда следует обязательно изучить положения главы 37 части второй Гражданского кодекса РФ, касающиеся как общих положений, так и специальных применимых к конкретной сделке имевшей место в действительности. На основе данных положений следует принимать решение об обращении за помощью в судебную инстанцию.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда должно полностью раскрывать состояние дел между заказчиком и исполнителем. В нём должна быть ссылка на договор и акт приёмки выполненных работ.

Описание того, каким образом фактически сложились обстоятельства, а также обоснование наличия долга у одного из контрагентов перед взыскателем со ссылками на действующие правовые акты.

В самом конце должна быть сформулирована просьба к суду. Также следует обратить внимание на соблюдение при составлении иска требований АПК РФ.

Именно соблюдение описанных требований сделает иск о взыскании задолженности по договору подряда успешным.

Вместе с тем обыватель может испытать значительные сложности с исполнением законодательно определенных требований.

Именно поэтому оптимальным вариантом решения проблемы может стать использование готового варианта, который можно скачать на данном сайте.

Исковое заявление о взыскании долга по договору подряда взятое с данного сайта будет соответствовать всем законным требованиям, его нужно будет только немного переделать в зависимости от сложившейся ситуации в том, что касается её описания.

Пример иска о взыскании задолженности по договору строительного подряда

В Арбитражный суд г. Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал»
454038, Челябинск, ул. Хлебозоводская д. 1.

Ответчик: ООО «АвангардТехСервис»
111020, г. Москва, ул. Боровая д. 3 стр.22

Цена иска: 357869 руб. 65 коп.
Госпошлина: 10158 руб.

Исковое заявление о
взыскании долга по договору подряда

31 августа 2015 года между ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» и ООО «АвангардТехСервис» был заключён договор строительного подряда № 132 СМР.

Согласно договору, Генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство собственными или иными силами и с использованием собственных или привлеченных материалов и собственной или привлеченной строительной техники выполнить следующие строительно-монтажные работы на объекте «Стекольный завод в пос. Богандинский Тюменской области: Изготовление и монтаж металлоконструкций Эстакад участки №1, №2, №3 Внутриплощадочные сети.

17 февраля 2016 года между ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» и ООО «АвангардТехСервис» было заключено Дополнительное соглашение № 4 к Договору строительного подряда № 132 от 31 августа 2015 года.

Согласно указанному дополнительному соглашению, подрядчик обязуется в установленный настоящим дополнительным соглашением срок выполнить следующие работы:

1) Монтаж металлоконструкций Цеха приготовления шихты со складом сырьевых материалов согласно утверждённой «В производство работ» проектной документации: шифр: 02-09/428-09-02-КМ10, 02-09/428-09-02-КМ10.1 (разработчик «Сибстрой Инжиниринг» г. Тюмень)

2) Монтаж металлоконструкций Цеха приготовления шихты со складом сырьевых материалов согласно утверждённой «В производство работ» проектной документации: шифр: 02-09/428-09-02-КМ7, (разработчик «Сибстрой Инжиниринг» г. Тюмень),

3) На объекте «Стекольный завод в пос. Богандинский Тюменской области, в соответствии с объёмом работ определённым дополнительным соглашением, локальными сметными расчетами № 4.1, №4.2 (приложения №1, №2), условиями Договора №132 СМР от 31.08.2015, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и уплатить Подрядчику обусловленную Договором цену на условиях Дополнительного соглашения.

Читайте также:  Образец жалобы в Прокуратуру на бездействие сотрудников Полиции

В соответствии с п. 4 указанного Дополнительного соглашения Ответчик 21.02.2016 г. произвёл авансовый платёж в размере 30 % от стоимости работ в сумме 304 915 руб. 65 коп. (триста четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 65 копеек), что подтверждается копией платежного поручения № 196 от 21 февраля 2011 года, заверенной печатью ОАО «Челиндбанк».

Истец надлежащим образом выполнил строительно-монтажные работы на сумму 1 016 385 руб. 50 коп. (один миллион шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 50 копеек) о чём были подписаны соответствующие акты о приёмке выполненных работ:
– от 31.03.2016 г. (на сумму 118 260 руб.);
– от 31.03.2016 г. (на сумму 475 792 руб.);
– от 15.04.2016г. (на сумму 422 333 руб. 50 коп.);

По выполнению вышеуказанных работ были выставлены следующие счета-фактуры:
– № 25 от 31.03.16 г. на сумму 118 260 руб.;
– № 26 от 31.03.2016 г. на сумму 475 792 руб.;
– № 29 от 15.04.2016 г. на сумму 422 333 руб. 50 коп.

5.04.2016 года, Ответчиком, была произведена частичная оплата в сумме 76869 руб. (семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей) и плата в сумме 309264 руб. 80 копеек (триста девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля восемьдесят копеек). Подтверждается копиями платёжных поручений № 415 и № 416 от 5 апреля 2011 г., заверенными печатью ОАО «Московский банк».

Таким образом, сумма возникшей задолженности Ответчика перед ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» составляет 325 336 руб. 05 коп. (Приложение. Расчёт суммы иска)

Оставшаяся сумма, в размере 325 336 руб. 05 коп., не оплачена Ответчиком до настоящего времени, несмотря на неоднократные переговоры, а также предъявление претензии от 19 сентября 2011 года.

В соответствии со ст. 307, 309-310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны были быть исполнены ответчиком надлежащим образом и в соответствии с их условиями, а также требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий не допускаются.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в частности, путём присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также взыскания неустойки.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 4 к Договору №132 СМР от 31.08.2015:
«Во всём остальном, не предусмотренном Дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями Договора строительного подряда №132 СМР от 31.08.10 года.»

В соответствии с п. 4.5 Договора №132 СМР от 31.08.15 г. окончательный расчет производится Генподрядчиком на основании подписанных форм КС-3, КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 15 рабочих дней с момента подписания окончательного Акта выполненных работ.

15.04.16 г. был подписан последний Акт выполненных работ. Учитывая условия Договора №132 СМР от 31.08.11 г. – окончательный расчёт Ответчик должен был произвести 10 мая 2011 года.
Также, учитывая положения п. 6.4 указанного договора, Ответчик уплачивает Истцу пеню в размере 0.3 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной суммы.

Таким образом, пеня от суммы просроченной задолженности составляет 976 руб. в день, учитывая,что сумма задолженности за 417 дней составляет 406995 руб., истец, вправе требовать только 10 % от неуплаченной суммы, что составляет 32533 рубля. (Приложение. Расчёт суммы иска)

В добровольном порядке ответчик погашение долга и уплату пени не производит.

На основании изложенного, ст .ст. 12, 307, 309-310, 330 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 27-28, 34, 35, 61-62, 101-103, 106, 110, 125-126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ПРОШУ:

1) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» сумму долга в размере 325 336 рублей 05 копеек.

2) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» договорную пеню по состоянию на 30 июля 2012 г. в размере 32533 рублей.

3) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» сумму госпошлины в размере 10158 руб.

Приложение:
1) Документ об уплате государственной пошлины.
2) Документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления.
3) Расчёт долга и пени – 1 лист.
4) Договор строительного подряда №132 СМР от 31.08.15 года. 8 листов (Копия).
5) Дополнительное соглашение № 4 от 17.02.2016 года. 3 листа. (Копия)
6) Претензия от 19.09.2011 года с документами, подтверждающими отправку -2 листа (Копия).
7) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 31.03.16 года. (Копия).
8) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 31.03.16 года. (Копия).
9) Акт о приемке выполненных работ КС-2 от 15.04.16 года. (Копия).
10) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.16 года. (Копия).
11) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.2016 года. (копия).
12) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 15.04.16 года. (Копия)
13) Копии свидетельства о гос. регистрации в качестве юридического лица.
14) Выписка из ЕГРЮЛ.
15) Документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных документов, которые у других лиц могут отсутствовать
16) Платежные поручения № 196 от 21.02.16, № 415 от 05.04.16 г., № 416 от 05.04.16 г. 3 листа. (Копия).
17) Счёт фактура №25 от 31.03.16 г., № 26 от 31.03.16 г., №29 от15.04.16 г. 3 листа. (Копия).

23.10.2016 г. Директор ООО «АвангардТехСервис»

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

Данный вид договора заключается в том случае, когда есть необходимость в изыскательских, проектных либо строительных работах. Заказчиками таких услуг являются, как правило, муниципальные, государственные организации и частное лицо. В зависимости от характера необходимых для выполнения работ, договор заключается для переработки какого-то товара либо его создания. Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда составляют, когда есть для этого веские основания. В частности, такими причинами являются:

  • отказ заказчика перечислять денежные средства за выполненные работы;
  • отказ заказчика принимать законченную работу;
  • работы выполнены не полностью или вообще не сделаны;
  • отсутствие согласованности условий подряда.

Таким образом, взыскать денежные средства можно с заказчика либо с истца в зависимости от конкретной ситуации.

Основные определения

Исковое заявление представляет собой официальную бумагу, с помощью которой истец просит суд разобраться в сложившейся спорной ситуации. Это поможет защитить его интересы и права.

Благодаря данному документу, при нежелании заказчика оплачивать выполненные работы, суд помогает взыскать денежные средства (в том числе и проценты) в принудительном порядке. Документ заполняется в соответствии со строго определенной формой на основе законодательства нашей страны.

Виды подряда

Говоря о типах подряда, выделяют следующие:

  • строительный – подрядчик обязан в определенный срок закончить строительство здания либо другие строительные работы в соответствии с требованиями заказчика;
  • подряд для гос.нужд – это работы строительного, изыскательского и проектного характера, призванные удовлетворить требования муниципальных и государственных учреждений);
  • бытовой подряд (подрядчик выполняет работу для удовлетворения личных нужд заказчика);
  • подряд на изыскательские либо проектные работы (в таком случае подрядчик обязан провести изыскательские работы либо разработать технические документы).

Как подать заявление в арбитражный суд?

В действующем законодательстве нашей страны есть нормы и правила, согласно которым пострадавшая сторона должна вместе с иском подавать пакет документации, касающейся своих личных данных и доказательств произошедшего. Данный список содержится в статье АПК за номером 126. Сюда можно отнести:

  • свидетельство о регистрации юр. лица или ИП;
  • документы, согласно которым судья видит, что остальным участникам процесса были направлены все необходимые документы и приложенные к ним копии;
  • бумаги, доказывающие, что позиция истца единственно правильная;
  • квитанция о том, что госпошлина оплачена, ходатайство об уменьшении величины платежа либо предоставлении рассрочки или отсрочки;
  • проект договора, если он до сих пор не заключен, а истец с помощью суда хочет исправить сложившуюся ситуацию;
  • если заявитель действует от имени организации, он должен предоставить доверенность на осуществление подобных действий, заверенную у нотариуса;
  • выписка из ЕГРИП либо ЕГРЮЛ.

Истец должен предоставить в арбитраж весь этот список документации. Возможно, у него потребуют и дополнительные сведения, однако вышеупомянутые бумаги нужны всегда.

В случае, когда объем документа больше одного листа, необходимо сшить все страницы, внимательно пронумеровать их и, в случае необходимости, закрепить печатью.

Документы нужно разложить по порядку перечня, написанного в заявлении. Законодательство не обязует предоставлять в обязательном порядке бумажную копию документа. Подойдет и его электронный аналог.

Законодательная основа разбирательств о задолженностях по подряду

Итак, прежде чем подавать заявление в судебное учреждение, необходимо для начала хорошо изучить законодательство нашей страны в данной области. Сведения, регулирующие эти вопросы, содержатся в АПК, ГК и ГПК РФ. Особенно внимательно нужно отнестись к следующим статьям:

  • ГК (статья 702). Определяет обязанности сторон при заключении договора подряда.
  • ГПК (статья 131). Здесь сказано о необходимости попробовать разобраться в сложившейся ситуации самостоятельно, и не доводить дело до суда.
  • ГПК (статья 131-132). Доказывает необходимость подачи иска до суда.
  • АПК (статья 125). Содержит правила составления исковых заявлений.

Как написать заявление для взыскания долгов по подряду?

Суд приступает к рассмотрению дела только в том случае, когда иск будет составлен правильно. Истец вправе заполнить графы самостоятельно либо использовать образец аналогичного документа. Обычно в документе предоставляются следующие сведения:

  • реквизиты суда, в который адресуется заявление, а также участников вопроса;
  • изложение сведений и фактов, из-за которых сложилась спорная ситуация;
  • требования, которые истец выдвигает оппоненту;
  • ссылки на законы и нормативно-правовые акты, которые (по мнению истца) доказывают его правоту;
  • имеющиеся доказательства;
  • стоимость иска;
  • расчет денежных средств, необходимых для взыскания с ответчика либо оспаривания;
  • доказательства того, что истец пытался решить вопрос в досудебном порядке;
  • список приложенной документации;
  • роспись и дата составления.

Образец искового заявления о взыскании задолженности по договору подряда

Исковое заявление вместе с документами, подтверждающими указанные в нем сведения, передается в суд. Здесь все бумаги предварительно изучат, и если придут к выводу, что все составлено верно, иск примут к рассмотрению.

О том, на какую дату будет назначено первое заседание суда, заявитель будет уведомлен по указанным в заявлении контактам.

Правила подачи документов о расторжении договора подряда

Сторонам договора предоставляется возможность оспорить его в одностороннем порядке. Главное, чтобы для этого были весомые основания. Человек, который принял решение расторгнуть договор, должен уведомить о своем решении другую сторону данного соглашения. Документ оформляют в свободной форме. А вот в уведомлении в обязательном порядке должны быть следующие сведения:

  • наименование организации-исполнителя;
  • сведения о заявителе;
  • наименование документа;
  • причины, побудившие расторгнуть договор подряда;
  • текст уведомления;
  • просьба к другому участнику сделки;
  • число и подпись.

Данный документ отправляют до прихода в суд с исковым заявлением, т.к. копия данной бумаги тоже понадобится в суде. Затем истец должен сделать следующее:

  • Собрать пакет документов и написать заявление в суд. Все бумаги не должны идти вразрез с действующими законами РФ.
  • Прийти в арбитражный суд по месту положения ответчика.
  • Получить уведомление о дате и месте проведения предварительного слушания.
  • Прийти на слушание. Таким образом истец сможет аргументировать и отстаивать свою позицию.
  • Суд примет единственно правильное в данном случае решение.

Как оформить заявление на возврат аванса?

Чаще всего ситуации, при которых необходимо истребовать долги, связаны с возвратом аванса. Для начала рассмотрения дела в суде, в заявлении указываются сведения, аналогичные описанным выше. Кроме того, сюда же можно включить неустойки заказчика. Если субъект оформляет подобный документ в первый раз, лучше всего воспользоваться помощью юристов.

Штраф за убытки во время строительства

Чтобы взыскать с ответчика штраф за то, что он не соблюдал положения подрядного договора, необходимо составить иск в суд.

Суд будет рассматривать подобное дело только тогда, когда необходимость внесения штрафа указана в договоре. В противном случае иск будет отклонен.

Заключение

Прежде чем направить заявление в судебные органы, необходимо знать и соблюдать некоторые нюансы.

  • Заявитель должен помнить о необходимости подачи документов только после попытки договориться с другой стороной в досудебном порядке.
  • Иск подается с документами, которые должны полностью доказывать правоту истца.
  • Исковая давность в этих вопросах, как и во многих других, составляет три года. Но есть определенная категория договоров, по которым срок давности сокращен.
  • В исковом заявлении не должно быть ошибок и неточностей.

Остались вопросы? Обращайтесь!

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

Образец искового заявления «О взыскании задолженности по договору подряда»

Образец искового заявления:

В Н-ский городской суд

М-ской области (суд по месту

Истец: ФИО (полностью),

адрес проживания и адрес регистрации

(если совпадают): г. Москва, п/индекс,

наименование улицы, д. 00, кв. 000

(№ моб. тел. 8 900 000 00 00).

Ответчик: ФИО (полностью),

проживающий по адресу: РФ

М-ская область, п/индекс, г. Н-ск,

пр. Алой розы, дом 00, кв. 00

(№ моб. тел, если известен)

о взыскании задолженности по договору подряда.

Цена иска 000 000 руб.

Между Истцом (ФИО), и ответчиком (ФИО) в связи с устной договоренностью и на основании составления расписки в получении аванса в размере 00 000 (надцать тысяч у-сот) долларов США в качестве оплаты за строительные материалы и аванс за работу по возведению жилой мансарды, 00.07.2018 года составлен договор подряда, в котором прописаны все условия выполнения подрядных работ.

00.06.2018 года ответчиком (фамилия и инициалы) дана расписка в получении аванса за работу в размере 00 000 (надцать тысяч) рублей. Данная расписка привязана к договору подряда № 04/06, датированного 00.06.2018 года. Однако договор за № 04/06 не составлялся, но согласно расписке ответчик (Фамилия и инициалы), тем не менее, реально получил аванс по несуществующему договору на момент передачи денежных средств.

Читайте также:  Где и как получить выписку из лицевого счета квартиросъемщика?

Текст договора за № 22/07.2018 г. Ответчиком (Фамилия и инициалы) не подписан, так как он, давая расписки, обещал подписать после получения суммы на руки и ее пересчета.

Согласно смете, являющейся приложением № 1 к договору, стоимость материалов на возведение мансардного этажа составляет 000 000 рублей, стоимость работы по данному объекту оценена в размере 000 000 рублей всего 000 000 рублей.

Согласно этой же смете, по объекту устройство кровельного «пирога» стоимость материалов составляет 000 000 рублей. Работа по данному объекту оценена в размере 000 000 рублей. Итоговая стоимость заказа составляет 0 000 000 рубля.

Согласно графику платежей 00 июня (по расписке 00.06) 2018 г. ответчик (фамилия и инициалы) от истца получил 00 000 рублей за проектные работы. 00 июля 2018 года согласно расписке он же получил 00 000 долларов США. По курсу 63.5 руб. за 1 доллар = 0 000 000 руб. В смете ответчик (фамилия и инициалы) своей рукой дописал курс доллара, который на момент передачи денег составлял 63,5 рубля за доллар.

Получив указанные суммы, ответчиком (фамилия и инициалы) были совершены следующие действия.

В соответствии с коммерческим предложением им по комплекту силового каркаса приобретены строительные материалы: для фасадной фермы 1 на 000 000 рублей, для фасадной фермы 2 на 00 000 рублей и для фасадной фермы 3 на 00 000 рублей. Итого приобретено строительных материалов на сумму 000 000 рублей.

Стоимость работ по каждой фасадной ферме соответственно составила 00 000 рублей, 00 000 рублей и 0 000 рублей. Итого стоимость работ по смете за проделанную работу составила 00 000 рублей.

С середины августа 2018 года ответчик (фамилия и инициалы) прекратил работы на объекте, расположенном по адресу: Московская область, дер. Деревянная, участок 000, и в месте проведения работ не появлялся. На все попытки истца связаться с ответчиком (фамилия и инициалы) по телефону, последний не реагировали и сам на связь не выходил.

Фактически ответчик (фамилия и инициалы) скрылся с полученной суммой денег, присвоив их себе.

По мнению истца, ответчиком (фамилия и инициалы) совершены противоправные действия, которые при тщательной проверке могут подпасть под такие уголовно-правовые нормы, как «мошенничество», ст. 159 УК РФ; «присвоение или растрата», ст. 160 УК РФ или, наконец, как «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ст. 165 УК РФ. По данному факту истцом было направлено письмо в УМВД России по Д-нскому району МО.

Истцом ответчику (фамилия и инициалы) выслано претензионное письмо по почте, однако ответ от ответчика (фамилия и инициалы) истцом получен не был. Параллельно с почтовым отправлением претензии истцом письменная претензия была передана ответчику через его рабочих, которые первое время приезжали для проведения работ по договору подряда.

В ноябре 2018 года рабочими Кудашева К.С. были завезены и смонтированы следующие материалы, а именно:

стропильные фермы Фс-1 на сумму 00 000 руб.

ферму Фс-2, на сумму 000 000 руб.

Фс-3 на сумму 00 000 руб.

Фс-4 на сумму 00 000 руб.

итого: 000 000 руб.

Привезенные материалы рабочими, присланными ответчиком, были смонтированы. Стоимость проведенных работ по монтажу каждого элемента в строении составила:

Фс-1 стоимость монтажа – 00 000 руб.

Фс-2 стоимость монтажа — 00 000 руб.

Фс-3 стоимость монтажа – 0 000 руб.

Фс-4 стоимость монтажа – 0 000 руб.

Факт завоза строительных материалов и их сборка рабочими, которых прислал ответчик (фамилия и инициалы), свидетельствует о том, что он получил претензионное письмо, однако до конца не стал исполнять свои обязательства по договору и в конце ноября месяца 2018 года рабочие на объекте строительства больше не появлялись. Сам ответчик (фамилия и инициалы), как и его рабочие, на телефонные звонки не отвечали.

Из сметы полностью сделаны пункты:

По силовому каркасу:

  1. Фасадная ферма Фф-1 – 000 000 руб.
  2. Фасадная ферма Фф-2 – 00 000 руб.
  3. Фасадная ферма Фф-3 – 00 000 руб.
  4. Стропильная ферма Фс-3 (комплект из 4-х) – 00 000 руб.
  5. Стропильная ферма Фс-4 (комплект из 4-х) – 00 000 руб.

По кровельному «пирогу»:

  1. Подкровельная диффузионная мембрана – 00 000 руб.
  2. Осп-3,8 мм. – 00 000 руб.
  3. Рейка по контробрешетки – 00 000 руб.

Итого на сумму 000 000 рублей.

По пунктам 4. и 5. работы выполнены частично и не в соответствии с согласованными чертежами. Стропильные фермы ФС-1 (комплект из 9-ти) и Фс-2 (комплект из 25-ти) требуется доделывать или полностью переделывать, затрагивая другие конструкции, поэтому истец, как заказчик, их не принимает и не может считать в качестве выполненной работы.

Итого, ущерб от невыполненной работы и не освоенных денежных сумм по договору подряда составляет 000 000 руб. – (сумма по выполненной работе) 000 000 руб. = 000 000 (сумма прописью) руб.

Кроме того, в результате нахождения на протяжении длительного периода (несколько месяцев) под открытым небом из-за дождя, снега, некоторые балки почернели. Балки из ЛВЛ-бруса (Laminated Veneer Lumber — «пиломатериал из слоёного шпона») частично расслоились и, вероятнее всего, потребуется их замена.

Между истцом и ответчиком через электронную почту велась переписка, из которой видно, что ответчиком были приняты условия договора, корректировались условия выполнения работ и смета на возведение мансардного этажа. Данная переписка в качестве доказательства принятия условий договора и проведения по нему работ ответчиком (фамилия и инициалы), заверенного нотариусом, прилагается к исковому заявлению. Поскольку у истца нет электронной почты, а только скайп, он от случая к случаю пользуется электронной почтой своей матери (электронный адрес), ФИО. В переписке ответчик (фамилия и инициалы) означен, как «имя и первая буква фамилии». Таким образом, ответчик (фамилия и инициалы) по смете и договору получил: 0 000 000 рублей + 00 000 руб. (за проектные работы) = 0 000 000 рублей.

В соответствии с п. 5.1. и 5.2. договора подряда № 22/07 от 22 июля 2018 года начало работ – 23 июля 2018 года, окончание работ 15 сентября 2018 года.

В соответствии с п. 8.4. договора подряда № 22/07 от 22 июля 2018 года, при нарушении исполнителем конечного срока выполнения работ более чем на 7 (семь) дней, заказчик вправе требовать уплаты ему пени в размере 0.1 % от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости договора.

В пункте 2.1. договора подряда 22/07 общая стоимость строительно-монтажных работ обозначен согласно смете (приложение № 1) в размере 0 000 000 (сумма прописью). 10% от этой суммы будет составлять 000 000 рубля 00 коп копеек (сумма прописью) 00 коп. Начиная с 15 сентября 2018 года (дата окончания работ) до 1 мая 2019 года общее число просроченных дней окончания работы составляет 227 дней. 0,1% от общей суммы работ составляет 1605 руб. 74 копейки, которые умножаем на 227 дней, получаем 364503 руб.88 коп., что превышает 10 % от суммы всего договора, поэтому не может предъявляться к взысканию в данном размере.

Таким образом, с исполнителя за просрочку выполнения работ согласно пункту 8.4. договора подряда № 22/07 следует взыскать 10% от общей стоимости работ, т.е. 000 000 (сумма прописью) рублей 00 копеек. В соответствие со ст. 329, а также п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В связи с тем, что стало очевидным, что условия договора подряда за № 22/07 ответчиком (фамилия и инициалы) исполняться не будут истец пришел к выводу о нецелесообразности сохранять договорные отношения с подрядчиком и 04 мая 2019 года в письменном виде уведомил об этом ответчика (фамилия и инициалы).

В п. 2 ст. 131 ГПК РФ указывается необходимость соблюдения сторонами досудебного порядка разрешения возникшего спора перед обращением непосредственно в суд в том случае, если таковое требование есть в законе или в договоре. Таковое требование в договоре подряда не предусматривалось. Кроме того, положениями гл. 37 ГК РФ, регулирующей вопросы заключения и исполнения договора подряда, обязательность досудебного урегулирования спора не предусмотрена.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ, в рамках выполнения условий договора подряда один контрагент (подрядчик) должен выполнить порученное задание и сдать его результат, в свою очередь другой контрагент (заказчик) должен его принять и оплатить.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 709 ГК РФ, в договоре должна быть прописана итоговая стоимость работ либо указана методика ее расчета. При большом объеме работ к договору может прилагаться смета с подробной росписью всех затрат на выполнение порученного задания. Смета к договору прилагалась и с подрядчиком, так или иначе, обсуждались расчеты. Каких-либо претензий к расчетам от подрядчика не поступали.

Сроки выполнения работ по договору подряда № 22.07 от 22.07.2018 года сторонами определены в ст. 5 договора подряда. В соответствии с ч. 1 ст. 708 ГК РФ «В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы».

В статье 2 Договора подряда согласована стоимость работ, которая составляет 0 000 000 (сумма прописью) рубля. По стоимости работ каких-либо претензий от подрядчика не поступало.

Хотя нормами гл. 37 ГК РФ не предусмотрен претензионный порядок решения споров, он предусмотрен в статье 9 Договора подряда от 22.07.2018 года. В соответствие с ч. 3 ст. 715 ГК РФ «Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков». Истец пытался решить возникшие проблемы со сроками и качеством исполнения подрядчиком условий договора, о чем свидетельствует претензионное письмо от 06 октября 2018 года.

В соответствие с ч. 2 ст. 715 ГК РФ «Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков». В связи с этим ответчику было направлено письмо (прилагается) о прекращении договорных отношений.

Истец расценивает заключенный договор с ответчиком (фамилия и инициалы), как договор подряда в связи с тем, что в соответствие со сведениями о нём, как об индивидуальном предпринимателе, значится дата прекращения деятельности в качестве ИП 29.09.2017 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 329, 330, 702, ч. 1 ст. 708, 715 ГК РФ, ч. 1 ст. 100, ст. 131, 132 ГПК РФ истец просит суд:

  1. Признать договор 22.07 от 22 июля 2018 года между истцом (ФИО полностью) и ответчиком (ФИО полностью) заключенным 22.07.2018 года.
  2. Признать договор № 22.07 от 22.07.2018 года заключенный между истцом (ФИО полностью) и ответчиком (ФИО полностью) прекращенным с 04.05.2019 года.
  3. Взыскать с Ответчика (ФИО полностью), проживающего по адресу: РФ М-ская область, г. Н-ск, пр. Алой розы, дом 00, кв. 00 основной долг по договору подряда от 22.07.2018 года в размере 000 000 (сумма прописью) руб.
  4. Взыскать с ответчика (ФИО полностью), проживающего по адресу: РФ М-ская область, г. Н-ск, пр. Алой розы, дом 00, кв. 00 пени за просрочку выполнения договора подряда от 22.07.2018 года в размере 000 000 рубля 00 копеек (сумма прописью)
  5. Взыскать с ответчика (ФИО полностью) расходы, связанные с оформлением протокола осмотра доказательств, протокол заверенный нотариусом, в размере 00 000 (сумма полностью прописью) рублей и 0 000 (сумма прописью) рублей госпошлины. Всего 00 000 (сумма прописью) рублей.
  6. Взыскать с ответчика (ФИО полностью), связанные с оплатой услуг представителя в размере 00 000 (сумма прописью) рублей.
  7. Взыскать с Ответчика (Фамилия и инициалы) госпошлину в размере 0 000 (сумма прописью) рублей 00 коп.
  1. Две копии договора подряда от 22.07.2018 г.;
  2. Две копии нотариально заверенного протокола осмотра доказательств на 42 л.;
  3. Две копии квитанции об уплате за протокол доказательств у нотариуса;
  4. Копия и оригинал расписки от 27.07.2018 года;
  5. Копия и оригинал расписки от 23.06.2018 года;
  6. Две копии сметы и графика платежей;
  7. Две копии коммерческого приложения;
  8. Две копии претензионного письма ответчику от 06.10.18 г.;
  9. Две копии конверта с возвратом письма от 06.10.18 г.;
  10. Две копии претензии Ответчику от 04.05.19 г.
  11. Две копии письма о прекращении договорных отношений с ответчиком;
  12. Две копии описи почтовых отправлений ответчику;
  13. Две копии конверта возврата заявления из Д-нского УМВД;
  14. Две копии фототаблиц с объектом строительства;
  15. Две копии информации об ИП Ответчика;
  16. Оригинал договора об оказании юридических услуг;
  17. Оригинал квитанции об оплате услуг представителя;
  18. Копия доверенности на представление юр.услуг;
  19. Квитанции об уплате госпошлины.
  20. Заявление (оригинал) о рассмотрении дела в отсутствии истца.

адвокат _______________ (ФИО)

«_____» мая 2019 года.

[1] Текст образца настоящего искового заявления максимально приближен к тексту заявления, которое был подан в суд. Внимательное прочтение образца позволит использовать этот текст при написании искового заявления со схожими обстоятельствами, но с учётом индивидуальных особенностей объекта строительства, расчётов по договору (в связи с этим суммы не показывались). Даты указаны в заявлении, чтобы понять сроки подачи претензий, отказа от договорных отношений, что очень важно для взыскания всей суммы задолженности и самого иска. Особенно подчеркиваю, что заявление о прекращении договорных отношений обязательно должно быть передано подрядчику. Если бы исполнитель (подрядчик) был бы юридическим лицом или ИП, то договор назывался бы договором бытового подряда или договор строительного подряда. Отношения, связанные с подрядом, в основном регулируются параграфом 1 главой 37 части ΙΙ ГК РФ.

Исковые требования судом удовлетворены полностью.

Ссылка на основную публикацию